ДОГОВОР № ______

Общество с ограниченной ответственностью ООО « _______ », именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице коммерческого директора ________, действующего на основании Доверенности № 02 от 09 января 2011 года, с одной стороны, и ООО «_______», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора _________, действующей на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь принципами взаимовыгодного сотрудничества, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство изготовить и поставить стеклопакеты и/или иные изделия из листового стекла (далее по тексту – Изделия) Покупателю в товарной номенклатуре, количестве, цене, согласованные Сторонами в спецификации, являющейся Приложением №1 к настоящему Договору и в сроки согласно план-графику поставки Изделий (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Изделия на условиях настоящего Договора.

1.3. Изделия изготавливаются Поставщиком из собственного материала своими силами и средствами.

2. Обязанности сторон

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Изготовить, упаковать, маркировать и доставить Изделия в соответствии с согласованной с Покупателем спецификацией (Приложение №1 настоящего Договора), с качеством, соответствующим: Техническому Заданию Покупателя, являющимся неотъемлемым Приложением №3 к настоящему договору, ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия», ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия», ГОСТ Р 51136-2008 «Стекло защитное многослойное. Общие Технические Условия». Закаленные стекла в структуре стеклопакета должны соответствовать ГОСТ 30698-2000 «Стекло закаленное строительное. Технические условия».

2.1.2. Предоставить Покупателю на каждую партию поставленных Изделий товарно-транспортные накладные, счет-фактуру, в соответствии с действующим законодательством РФ и паспорт Изделий оформленный в соответствии с ГОСТ 24866-99,п.5.9.

2.1.3. Каждая транспортная пирамида или деревянный ящик должны иметь этикетку с обозначением позиции, формулой, размерами и количеством стеклопакетов в транспортной таре. Место маркировки Изделий этикетками устанавливается в каждой заявке дополнительно, если место маркировки этикетками не оговаривается в заявке, то маркировка производится на внутреннее стекло в стеклопакете.

2.1.4. Изделия поставляются Покупателю Поставщиком автомобильным транспортом Поставщика. Все транспортные расходы включены в договорную цену и оплачиваются Поставщиком. Доставка Изделий осуществляется Поставщиком на строительную площадку по адресу: г.Москва, Олимпийский пр.(Самарская ул.), вл.1., или иной адрес складов Покупателя, согласованный Сторонами.. Адрес доставки указывается в заявке.

2.1.5. Гарантировать срок изготовления и поставки Изделий согласно п.п.1.1, 2.1.2, 2.1.3., 2.1.4. Днём доставки считается дата доставки Изделий Покупателю по адресам назначения, указанным в п. 2.1.4. настоящего Договора

2.1.6. Осуществлять доставку Изделий по адресам, указанным в заявке на изготовление, с предварительным уведомлением о времени доставки Покупателя.

2.1.7. Осуществить доставку Изделий Покупателю автомобильным транспортом на сменных транспортных пирамидах или в невозвратной таре (деревянных ящиках). Транспортные пирамиды могут постоянно находиться на строительной площадке или на складе покупателя в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты поставки изделий на этих пирамидах. Деревянные ящики являются невозвратной тарой.

2.1.9. Перед началом изготовления первой партии Изделий в течение 20 календарных дней после подписания настоящего договора. Поставщик обязан изготовить в качестве образца cтеклопакеты 8 SunGuard Solar Neutral 67 закаленное– 14 TGI Argon –6.6.2 Top N+ с размерами (высота х ширина) 2751 х 1701 мм и 6 SunGuard Solar Neutral 67 закаленное– 22 –6 стемалит RAL 7031 с размерами (высота х ширина) 921 х 1701 мм. и доставить их для согласования с Покупателем по адресу: г. Москва, Олимпийский пр.(Самарская ул.), вл.1. Образец должен соответствовать требованиям Технического задания, являющимся неотъемлемым Приложением №3 к настоящему Договору, и не должен иметь оптических искажений (волнообразность, и т. п.). После утверждения образца Покупателем и Инвестором данный образец будет являться эталонным для оценки качества всех остальных поставляемых изделий. В случае, если поставленные образцы не будут соответствовать требованиям Технического задания (Приложение № 3 к настоящему Договору) и не будут согласованы Покупателем, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Покупателя изготовить и доставить по указанному выше адресу второй образец этого же стеклопакета.

2.1.10. На весь ассортимент Изделий, указанный в Приложении №1 к настоящему Договору, Поставщик обязан предоставить заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации копии действующих на весь период действия настоящего Договора сертификатов соответствия с обязательными приложениями (протоколами сертификационных испытаний и санитарно-эпидемиологических заключений).

2.1.11. Обеспечить сохранность товара при транспортировке до места доставки Покупателя, упаковку с Изделиями, а также наличие индивидуальной маркировки Изделий (с указанием номера позиции, условного обозначения изделия и размеров).

2.1.12. Осуществить по согласованию с Покупателем возврат Изделий несоответствующего п. 2.1.1. настоящего Договора качества за свой счет, обнаруженных в порядке, указанном в п. 2.2.4 настоящего Договора. При обнаружении скрытых дефектов Покупателем, а также в случае обоснованного возврата, в течение четырнадцати дней со дня обнаружения этого дефекта, произвести по согласованию с Покупателем и за свой счет обмен несоответствующих п. 2.1.1. настоящего договора Изделий на соответствующие Изделия, с качеством оговоренном в п. 2.1.1. настоящего Договора.

2.1.13.Подтверждать и гарантировать срок замены несоответствующих п. 2.1.1 настоящего Договора Изделий, начиная с момента предоставления Акта, составленного в соответствии с п. 2.2.4, 2.2.5 настоящего Договора, посредством факсимильной связи или электронной почты.

2.1.14. Нести имущественную ответственность за случайную гибель или повреждение Изделий, являющихся предметом настоящего Договора, до передачи их Покупателю в соответствии с п. 2.2.4 настоящего Договора.

2.1.15 Согласовать заявку на изготовление образцов (направить Покупателю на адрес электронной почты или по факсимильной связи согласованную заявку с отметкой о согласовании) в течении рабочего дня получения заявки. Выставить Покупателю счет на оплату поставленных Изделий в течение рабочего дня, согласования заявки.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Передать Поставщику с помощью факсимильной связи или по электронной почте заявку с указанием позиции, формулы, точных размеров и количества Изделий.

2.2.2. Обеспечить беспрепятственный въезд автотранспортных средств Поставщика на территорию, указанную в п. 2.1.9., 2.1.10. настоящего Договора, для разгрузки и приемки Изделий в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

2.2.3. Обеспечить приёмку и разгрузку Изделий в выходные и праздничные дни при обязательном предварительном согласовании поставки с Покупателем.

2.2.4. Произвести разгрузку и приемку Изделий по количеству мест товара, доставленного автомобильным транспортом, в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. В случае отсутствия замечаний к Изделиям по количеству Покупатель обязан подписать товарно-транспортную накладную и накладную ТОРГ-12 на получение Изделий и передать заверенную копию доверенности на приемку Изделий, после чего Изделия считаются фактически полученными и принятыми по количеству Покупателем. В случае обнаружения несоответствия количества мест, либо дефектов и нарушения целостности тары, либо целостности Изделий, Покупатель обязан сделать отметку об этом в Товарно-транспортной накладной. Уполномоченный представитель Поставщика присутствует при разгрузке изделий и фиксирует дефекты, нарушения целостности тары либо целостности Изделий.

2.2.5 В случае выявления во время приемки Изделий, трещин, грубых царапин, не соответствие параметрам, указанным в заявке и п. 4.1.2 ГОСТ 24866-99, составить совместно с уполномоченным представителем Поставщика Акт установленного Поставщиком образца несоответствия и комплектности продукции в двух экземплярах на данные несоответствующие Изделия, не принимать Изделия и возвратить поставщику или складировать их на специально отведенной для этого площадке.

2.2.6. Отправить Поставщику копию Акта несоответствия качества и комплектности продукции по факсимильной связи или электронной почте в рабочие дни до 14 часов не позднее следующего дня.

2.2.7. Передать Поставщику один экземпляр Акта несоответствия качества и комплектности продукции, возвратную накладную, счет-фактуру и копию накладной с отметкой о несоответствии качества и комплектности Изделий.

2.2.9. Подписать передаваемые Поставщиком при приемке Изделий документы, при необходимости сделав в них соответствующие отметки.

2.2.10. Осуществить разгрузку Изделий своими силами и средствами, а также нести ответственность за повреждение Изделий, возникшие в результате выгрузки

2.2.11. Произвести оплату Изделий согласно условиям оплаты, указанным п.3.4. Приложения №1 к настоящему Договору.

3. Порядок расчетов, цена Изделий

3.1.Общая стоимость поставляемых Изделий, определяется на основании Сметного расчета по Спецификации, согласованной в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2.В цену Изделий включается стоимость изготовления, упаковки, погрузочных работ, транспортировки до места указанного в п. 2.1.4 настоящего договора, возврата транспортных «пирамид», утилизация или возврат Изделий ненадлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

3.3. Не подлежат изменению цены на Изделия, согласованные в Спецификации в Приложении №1 настоящего Договора.

3.4. Оплата Изделий осуществляется после поставки отдельной партии Изделий в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12.

3.5. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.1.При приёмке количества мест товара (деревянных ящиков с Изделиями), доставленного автомобильным транспортом, и в случае обнаружения несоответствия количества мест, либо дефектов и нарушения целостности тары, либо целостности Изделий, Покупатель обязан сделать отметку об этом в Товарно-транспортной накладной.

4.2 Приёмка товара по количеству производится Покупателем в 10 (десяти) дневный срок от даты доставки Изделий на склад Покупателя в соответствии с п.2.1.4. . При обнаружении несоответствия количества Изделий в таре (ящике) транспортным и иным сопроводительным документам, приёмка Изделий прекращается, Покупателем принимаются меры к локализации всей принимаемой партии Изделий, и осуществляется вызов представителя Поставщика. Вызов представителя Поставщика для участия в приёмке и подписании Акта осуществляется письмом, отправленным посредством факсимильной связи либо телеграммой в течение 24 часов с момента обнаружения несоответствия Телеграмма направляется по адресу Поставщика, указанному в Договоре и заверяется отделением связи Покупателя. Поставщик в 2 (двух) дневный срок от даты получения вызова, ответной телеграммой либо письмом, отправленным посредством факсимильной связи, уведомляет Покупателя о направлении своего представителя для участия в приёмке. При отсутствии уведомления Поставщика в срок, Покупатель осуществляет приёмку по количеству с участием представителя ТПП (Торгово-Промышленная Палата). Расходы Покупателя по привлечению представителя ТПП компенсирует Поставщик, в случае признания претензии по количеству Поставщиком.

4.3.Приёмка Изделий по качеству производится Покупателем в 20 (двадцати) дневный срок от даты получения Изделий. При обнаружении несоответствия качества Изделия (Изделий) в партии Товара, приёмка всей партии не прекращается. Покупателем принимаются меры к локализации некачественного Изделия (Изделий),путём отдельного складирования и нанесения маркировки на некачественные Изделия и осуществляется вызов представителя Поставщика. Процедура вызова представителя Поставщика для подписания Акта-приёмки Изделий по качеству аналогична вызову представителя Поставщика для подписания Акта-приёмки по количеству, прописанному в п.4.2. настоящего Договора.

4.4. Произвести разгрузку и приемку Изделий по количеству мест товара, доставленного автомобильным транспортом, в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. В случае отсутствия замечаний к Изделиям по количеству Покупатель обязан подписать товарно-транспортную накладную и накладную ТОРГ-12 на получение Изделий и передать заверенную копию доверенности на приемку Изделий, после чего Изделия считаются фактически полученными и принятыми по количеству Покупателем. В случае обнаружения несоответствия количества мест, либо дефектов и нарушения целостности тары, либо целостности Изделий, Покупатель обязан сделать отметку об этом в Товарно-транспортной накладной. Уполномоченный представитель Поставщика присутствует при разгрузке изделий и фиксирует дефекты, нарушения целостности тары либо целостности Изделий.

4.5. Поставщик производит допоставку недостающего и/или замену не соответствующего по качеству Изделия/ий в следующем порядке:

При получении от Покупателя Акта несоответствия качества Изделий, а также составленной на основании Акта Претензии.

4.6. При использовании при выгрузке изделий оборотных транспортных пирамид Покупатель вправе предъявить претензию в случае, если об указанном дефекте Поставщик был проинформирован посредством факсимильной или электронной связи, в течение 24 часов с момента разгрузки.

4.7. В отношении дефектов в соответствии с п. 2.1.1. настоящего договора и/или несоответствия Изделий размерам, структуре, другим характеристикам, зафиксированным в подтвержденной Сторонами заявке, Покупатель вправе предъявить Акт несоответствия качества и комплектности продукции (с указанием даты и номера счета) в течение гарантийного срока.

4.8. При возникновении между Покупателем и Поставщиком спора по поводу качества Изделий, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.

4.9. Экспертизу назначает за свой счет Покупатель, с возмещением расходов Продавцом в случае подтверждения ненадлежащего качества Изделия.

4.10. Любого рода дефекты, недостатки Изделий, возникшие по вине Поставщика, последний устраняет безвозмездно (в счет собственных средств).

4.11. Указанные в настоящем разделе гарантии не распространяются на случаи преднамеренного или случайного повреждения Изделий Покупателем (третьими лицами).

4.12. Гарантийный срок на Изделия составляет 5 (пять) лет со дня подписания Акта приемки-передачи Изделий Покупателем.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны Договора несут имущественную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за невыполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в порядке и размерах, установленных законами и подзаконными актами.

5.2. За просрочку поставки Изделий (или их части) Покупатель вправе требовать от Поставщика оплаты неустойки в размере 0,1% договорной стоимости задержанных Изделий (части Изделий), за каждый день просрочки, но не более 10 % их стоимости.

5.3. За просрочку оплаты доставленных Изделий, в случае отсутствия мотивированного отказа от приёмки Изделий (при отсутствии оформленного претензионного Акта), Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты неустойки в размере 0,1% договорной стоимости поставленных и не оплаченных Изделий (части Изделий), за каждый день просрочки, но не более 10% не оплаченных поставленных Изделий.

5.5. Поставщик имеет право задержать поставку Изделий в случае нарушения условий оплаты, предусмотренных настоящим договором (приложениями, дополнительными соглашениями и т.д. к настоящему договору).

5.6. Покупатель не несет ответственность за перечисление денежных средств по настоящему Договору в случае неправильного указания Поставщиком своих реквизитов в счете.

8.1. Изменение условий настоящего Договора возможно лишь по соглашению Сторон при условии письменного оформления такого изменения в виде Дополнительного соглашения либо в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Расторжение настоящего Договора возможно в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9. Срок действия Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. После вступления настоящего Договора в силу все предыдущие переговоры, предварительные документы по нему .

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой Стороны находится по одному экземпляру данного Договора.

10.2. Документы, полученные одной Стороной от другой посредством факсимильной связи или электронной почты и содержащие необходимые реквизиты сторон, считаются оформленными надлежащим образом, если достоверно можно идентифицировать отправителя и получателя таких сообщений. Сторона, передающая документы посредством факсимильной связи или по электронной почте обязана в течение 3 рабочих дней со дня направления сообщения передать оригиналы документов под уполномоченному представителю другой Стороны либо направить их заказным письмом с уведомлением.

10.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Приложения.

Приложение 1. Смета спецификация.

Приложение 2. График поставки.

Приложение 3. Техническое задание.

11. Реквизиты сторон

на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями) в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Срок действия договора с «»2020 г. по «»2020 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа .

2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.

2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц числа, партиями по , полномочному представителю Заказчика.

2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.

2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.

3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).

4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала). Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.

4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).

4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

КОНТРАКТ N ______

(договор подряда)

на изготовление изделия из комплектующих Заказчика

(оплата в у.е.; с условием об уведомлении о готовности

результата работ)

г. __________ "__"__________ ____ г.

Именуем__ в дальнейшем "Подрядчик" (зарегистрирован и действует на основании законов РФ), в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик" (зарегистрирован и действует по законам ____________), в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется произвести на своих производственных мощностях и своими силами ________________ (далее - изделия) в количестве _________, именуемые в дальнейшем "результат работ", используя материалы Заказчика, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, и передать их в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. Каждое готовое изделие передается в следующей комплектации: _________________.

1.2. Для выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик обязуется по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, предоставить Подрядчику материалы, указанные в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При поступлении материалов Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что сырье поступило на давальческих условиях.

1.3. Материалы, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, предоставляются Заказчиком Подрядчику исключительно для целей выполнения настоящего Контракта.

1.4. После окончания выполнения работ готовые изделия передаются Заказчику по акту приемки-передачи и накладной.

1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов. Излишек материалов возвращается Заказчику.

1.6. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику.

1.7. Подрядчик хранит готовые изделия на своем складе после приемки их Заказчиком в течение _____ дней. В случае просрочки получения принятых Заказчиком готовых изделий оплата за их хранение составляет ______ (__________) руб., в том числе НДС - _____ (_________) руб.

1.8. Готовые изделия, не полученные Заказчиком свыше ____ дней, могут быть реализованы Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством.

2. КАЧЕСТВО

2.1. Качество и технические характеристики результата работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

Дополнительные требования по качеству: _________________________.

2.2. Качество предоставляемых Заказчиком материалов должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.

2.3. В течение ____ дней с момента получения Заказчиком уведомления о наличии на складе Подрядчика готового для передачи результата работ Заказчик вправе произвести осмотр и тестирование изделий. По результатам осмотра и тестирования сторонами составляется соответствующий акт.

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена результата работ по настоящему Контракту составляет ____ (_________) условных единиц за одно готовое изделие, в том числе НДС - __% (______ у.е.); общая стоимость составляет _____ (_______) условных единиц. Одна условная единица эквивалентна ______ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.

3.2. Всего по настоящему Контракту Заказчик должен оплатить Подрядчику стоимость результата работ в размере ______ (_____________) у.е., в том числе НДС - __% (___________ у.е.). Цена остается твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта.

3.3. Оплата осуществляется по окончании работ в течение _____ банковских дней после получения Заказчиком счета от Подрядчика.

3.4. Оплата производится в рублях путем перевода указанной в п. 3.2 Контракта суммы денежных средств на счет Подрядчика.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

4.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые материалы для осуществления им работ по настоящему Контракту в течение ______ дней после подписания Контракта.

4.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Контракту и передать Заказчику результат работ в срок не позднее ___________ дней с даты подписания настоящего Контракта. При этом Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о возможности получения результата работ и выставить счет Заказчику в срок не позднее ____ дней с даты подписания Контракта.

4.3. Заказчик вправе принять результат работ на складе Подрядчика, расположенном по адресу: ______________, после получения уведомления и счета от Подрядчика согласно п. 4.2 Контракта и оплаты причитающихся Подрядчику денежных средств.

4.4. Датой передачи результата работ считается дата получения готовых изделий на складе Подрядчика, которая определяется датой подписания Сторонами акта приема-передачи и накладной.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.

5.2. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: _________________________, и на упаковку: _______________________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик несет ответственность за нарушение срока выполнения работ и передачи результата Заказчику (п. 4.3 Контракта) в размере ____% от стоимости каждого готового изделия (п. 3.1 Контракта), которое должно было быть передано в указанный срок, за каждый день такой просрочки.

6.2. В случае утраты или повреждения Подрядчиком материалов Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость утраченных или поврежденных материалов по ценам, указанным в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

6.4. Заказчик с момента получения счета от Подрядчика несет ответственность за нарушение сроков, установленных п. 3.4 Контракта, в размере ___ % от стоимости каждого изделия (п. 3.1 Контракта), которое готово к передаче его Заказчику в установленном порядке, за каждый день такой просрочки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в результате исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд ____________. Применимым правом является право Российской Федерации.

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом и дополнительными соглашениями к нему, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время действия настоящего Контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

10.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

10.3. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.4. Текст и условия настоящего Контракта являются конфиденциальными.

10.5. Настоящий Контракт подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Контракта.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Заказчик: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик: Заказчик:

____________/______________/ ______________/_______________/ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

«__» ______ 20__г.

Далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю изготовленную по заданию Покупателя ________________ (далее – «Товар»), а Покупатель в соответствии с условиями Договора обязуется принять и оплатить выполненную работу и поставленный Товар.

1.2. Качественные характеристики Товара, его вид, количество, комплектность, комплектация, а также сроки выполнения работы ___________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Продавца:

2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.

2.2. Права Продавца:

2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.

2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

2.3. Обязанности Покупателя:

2.3.1. ________________

2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Покупателя:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ

3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________

3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________

3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА

4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.

4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.

4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.

5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

6.3. В случаях когда работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Покупатель вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.

6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.

6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.

6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в __________.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ДОГОВОР

НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКАЗА № _____________

г. Санкт-Петербург « »____________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦКРАСКИ» , именуемый в дальнейшем «Изготовитель» , в лице Генерального директора Рощенковой Камалини Алексеевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и физическое лицо: _______________________________________ (или юр. лицо _______________________________действующее на основании ________________ в лице _________________________________) далее «Заказчик» , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Изготовитель передает товар в собственность Заказчику в ассортименте, количестве, по ценам, и в срок, указанным в Спецификации (Приложение №1 и т.д.), а Заказчик принимает и оплачивает его.

2. Обязательства сторон при индивидуальном заказе товара

Настоящий договор на индивидуальное изготовление товара заключается между Заказчиком и Изготовителем в момент оформления заказа в форме письменного или электронного двухстороннего соглашения.
К отношениям между Заказчиком и Изготовителем применяются положения ГК РФ о розничной купле-продаже (§ 2 глава 30), Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, а также иные нормативные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
2.1. Изготовитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчику информацию, необходимую для выбора и приобретения товара.
Согласовать с Заказчиком и составить Спецификацию на покупку товара с указанием его артикула, наименования, размера, количества, стоимости, сроков изготовления и поставки товара, (иногда далее по тексту «Индивидуальный заказ»).
2.1.2. Изготовитель не несет ответственности за содержание, размер и качество изображения выбранного Заказчиком товара при оформлении заказа.
2.1.3. Изготовитель обязан произвести передачу товара Заказчику в строгом соответствии со Спецификацией, указанных сроков и надлежавшего качества.
2.1.4. Передать все необходимые гарантийные документы на товар Заказчику в момент подписания Акта приема-передачи товара.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оформить письменную Заявку в электронном виде на покупку Товара с указанием артикула, размеров, и всех необходимых данных товара.
2.2.2. Гарантировать внесение предоплаты за индивидуальный заказ и поступления денежных средств на расчетный счет Изготовителя, или выбрать иные способы оплаты предложенные Изготовителем.
2.2.3. Оплатить и принять приобретенный по настоящему договору товар по комплектности согласно Спецификации и подписать Акт приема-передачи товара.
2.2.4. Физическое или юридическое лицо считается принявшим все условия Договора и приложений к нему в полном объеме и без исключений с момента получения Изготовителем сообщения о намерении Заказчика приобрести товар на условиях, предложенных Изготовителем.
2.2.5. В случае подписания Договора на индивидуальный Заказ физическое или юридическое лицо считается заключившим с Изготовителем договор купли-продажи заказанных товаров и приобретает статус Заказчика.
2.2.6. Доставка товаров, заказанных и оплаченных Заказчиком, осуществляется Изготовителем или Перевозчиком.

3. Оплата и передача товара

3.1. Цена товара фиксируется в Договоре и оплачивается Заказчиком в российских рублях.
3.2. Заказчик выбирает самостоятельно способ и порядок оплаты заказанного товара.
3.3. Оплата безналичным расчетом производится согласно оформленному счёту или квитанции в течение трёх банковских дней.
3.4. При безналичной форме оплаты обязанность Заказчика по уплате цены товара считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет, указанный Изготовителем.
3.5. При наличной форме оплаты Заказчик обязан уплатить Изготовителю стоимость товара до момента передачи Товара в производство, путем внесения денег через кассу Изготовителя.
3.6. Форма оплаты.
3.6.1. Изготовитель принимает заказы от Заказчика только по гарантированной предоплате. Без гарантированной предоплаты Товара, заказы в производство на изготовление товара не принимаются.
Сумма предоплаты должна быть не менее 50% от суммы всего заказа.
3.6.2. После изготовления Товара, перед отправкой транспортной компанией по адресу, Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней должен внести оставшуюся оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Изготовителя. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Изготовителя. Так же возможна оплата при получении товара.
3.6.3. При получении Товара, Заказчик подписывает приемо-сдаточный акт/накладную о приеме товара.
3.6.4. Право собственности на товар переходит от Изготовителя к Заказчику при условии полной оплаты остаточной стоимости настоящего Договора, в момент приема-передачи товара
3.7. Доставка товара Перевозчиком /транспортной компанией:
3.7.1. Способы, порядок и сроки доставки товара, оговариваются с Заказчиком индивидуально.
3.7.2. Доставка товара производится через транспортную компанию предоставленную Заказчиком или Изготовителем через профессиональную транспортную компанию г. Санкт-Петербурга в соответствии с их установленными расценками транспортировки Товара по СПб, ЛО или в регионы РФ при условии Обязательной Дополнительной жесткой упаковки Груза.
Возможен самовывоз Заказчиком товара со склада Изготовителя.
3.7.3. Обязательство по передачи товара Заказчику, считается исполненным с момента передачи товара от Изготовителя к Перевозчику /транспортной компании.
3.7.4. Право собственности при повреждении товара, случайной гибели, утраты при Перевозке переходит от Изготовителя к Перевозчику с момента передачи товара Перевозчику в месте исполнения договора при подписании Сторонами акта приёма товара или товарно-транспортной накладной.
3.7.5. Обязательство по передачи товара Заказчику, считается исполненным с момента передачи товара Перевозчику (транспортной компании).
3.7.6. Стоимость доставки товара каждого заказа рассчитывается индивидуально, исходя из всего объема заказа, адреса доставки, расценок перевозчика и оплачивается Заказчиком самостоятельно непосредственно Перевозчику (транспортной компании) лично.
3.7.7. При получении товара Заказчик обязан в присутствии представителя Изготовителя (перевозчика) проверить его соответствие по товарной накладной, удостовериться по наименованию товара в количестве, качестве, комплектности товара.
3.7.8. Приёмка и передача товара Заказчиком осуществляется путем подписания товарной накладной, подтверждая своей подписью, что не имеет претензий к внешнему виду и комплектности товара.