Домой / Образцы документов / Договор поставки компьютерной и оргтехники. Договор на поставку компьютерной техники Договор поставки компьютерной техники

Договор поставки компьютерной и оргтехники. Договор на поставку компьютерной техники Договор поставки компьютерной техники

05.03.2020 Образцы документов

Договор поставки компьютеров № ___

г. Местоположение «__» __________ 20__г

Наименование поставщика , в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны,

и Наименование покупателя в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить компьютеры и/или комплектующие (далее – «Товар»), в количестве, ассортименте (наименованием) и по ценам, согласованным сторонами, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, в порядке, определенном настоящим Договором.

1.2. Количество, ассортимент и цена поставляемого товара, сроки и адрес поставки указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Обязательства Сторон

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Осуществить поставку товаров в объеме и сроки согласно спецификации.

2.1.2. Гарантировать соответствие поставляемого товара требованиям стандартов и техническим характеристикам (условиям), установленным для данного вида товара.

2.1.3. Исполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.

2.2.2. Исполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3. Условия поставки и порядок приемки товара

3.1.Поставка осуществляется в сроки и на условиях, указанных в спецификациях.

3.2.Товар должен быть упакован и промаркирован. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать указание заводского номера изделия.

3.3. Приемка товара осуществляется ответственным лицом Покупателя на основании представленной им доверенности и оформляется Товарной накладной (форма ТОРГ-12) и Актом приемки-передачи. При приёмке Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в соответствующей спецификации к настоящему Договору, по наименованию, количеству и комплектации.

3.4. При обнаружении каких-либо несоответствий передаваемого Товара требованиям настоящего Договора и спецификации, составляется соответствующий Акт с указанием нарушений и сроками их устранения Поставщиком. Вывоз товара с недостатками, и доставка товара на замену осуществляется силами и за счёт Поставщика.

3.5. Поставщик передает Покупателю вместе с товаром: счет-фактуру; Товарную накладную (форма ТОРГ-12); Акт приемки-передачи; гарантийный талон, сертификаты и др. в случае, если они предусмотрены оформлением у производителя.

3.6. Обязанность Поставщика по поставке (передаче) товара Покупателю считается исполненной с момента подписания ими Товарной накладной и Акта приемки-передачи.

3.7. Право собственности на поставляемый товар, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Товарной накладной и Акта приемки-передачи.

4. Стоимость поставки и порядок расчетов

4.1. Стоимость (цена) поставляемого товара указывается в спецификациях.

4.2. Цена товара по подписанной с двух сторон спецификации является фиксированной и изменению не подлежит.

4.3. Оплата за поставляемый товар производится на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета.

4.4. Расчет за поставленный товар производится Покупателем в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Сторонами товарной накладной и Акта приемки-передачи.

4.5. Датой платежа считается дата зачисления средств на счет Поставщика.

4.6. Цена товара определена с учетом расходов на доставку до места поставки, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Ответственность Сторон и разрешение споров

5.1. Покупатель вправе взыскать с Поставщика за недопоставку или просрочку поставки товаров в установленные соответствующей спецификацией сроки неустойку в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного товара за каждый день недопоставки или просрочки, но не более 10% от стоимости Заявки. Обязанность по уплате неустойки возникает со дня предъявления соответствующего требования Покупателем.

5.2. Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в полном объеме и устранения нарушений.

5.3. При несвоевременной оплате товара по настоящему Договору (за исключением оплаты авансовых платежей), Поставщик вправе требовать оплату неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки не перечисленных в срок сумм, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты, но не более 10% от суммы неоплаченного в срок товара.

5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожаром, наводнением, землетрясением, войной, постановлениями государственных органов и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении и (или) прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, и представить подтверждающие документы. Неизвещение об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный настоящим пунктом срок лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельства.

6.3. В случае продолжения указанных обстоятельств, свыше 10 (десяти) календарных дней, Стороны решают вопрос о судьбе настоящего Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор действует с даты подписания его Сторонами до 31 декабря 2014 г. или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде в форме дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.

7.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10-ти календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 27 июля 2011 г. N 5393
(с изменениями от 27 сентября 2011 г.,
30 мая, 22 октября 2012 г.)

Договор
на поставку компьютерной техники, оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Краснодар

г. Краснодар

действующего на основании

именуемое (ый) в дальнейшем Заказчик

действующего на основании

именуемое (ый) в дальнейшем Поставщик, являющееся (ийся)

(победителем

или единственным поставщиком)

(указать способ размещения заказа)

(указать основание заключения гражданско-правового договора (протокол соответствующей комиссии или Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или согласование с уполномоченным на осуществление контроля федеральным органом N _________ от _______________ и т.п.)

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем:

Раздел I
Предмет договора

1. Поставщик обязуется передать в установленные настоящим договором сроки Заказчику товары, а Заказчик обязуется принять и оплатить Поставщику стоимость поставленных товаров.

2. Наименование, количество и цена товаров определены в приложении , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

Раздел II
Права и обязанности сторон

3. Заказчик вправе:

3.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара потребовать от Поставщика замены товаров ненадлежащего качества.

3.2. В случае передачи некомплектных товаров потребовать от Поставщика доукомплектования товаров в разумный срок, в случае если Поставщик в разумный срок не выполнил требования о доукомплектовании товаров, потребовать замены некомплектных товаров на комплектные.

4. Заказчик обязан:

4.1. Совершить все необходимые действия по обеспечению принятия товаров.

4.2. В течение 2 дней с момента поставки произвести осмотр, проверку количества и комплектности поставленных товаров.

4.3. В случае обнаружения несоответствия поставленных товаров условиям настоящего договора известить об этом Поставщика в 2 дневный срок со дня обнаружения несоответствия для принятия соответствующих мер.

4.4. Контролировать своевременное перечисление денежных средств за поставленные товары на расчётный счёт Поставщика.

5. Поставщик обязан:

5.1. Поставить Заказчику товары, соответствующие условиям настоящего договора, в установленные настоящим договором сроки.

5.2. Передать Заказчику следующие документы на поставляемую продукцию: накладные, счета-фактуры, акт приёма-передачи.

5.3. На системные блоки программно-технических комплексов установить тестовое программное обеспечение, позволяющее убедиться в работоспособности поставляемого оборудования.

5.4. Обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки в пункт поставки.

5.6. Исполнить свои обязательства по настоящему договору лично.

Раздел III
Качество и гарантийный срок

6. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров, соответствующее обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к товарам указанного вида (рода), в течение гарантийного срока в соответствии с приложением к настоящему договору.

7. Подтверждением качества поставки является наличие документации на поставляемые устройства и комплектующие изделия, документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика, сертификатов соответствия, гигиенических заключений. Расходные материалы должны быть оригинальными.

8. В течение гарантийного срока ремонт (замена) вышедшего из строя поставленного оборудования осуществляется Поставщиком в течение _____________________ с момента получения заявки от Заказчика.

В случае невозможности осуществления ремонта (замены) оборудования в указанные сроки Поставщик обязан по требованию Заказчика предоставить во временное пользование аналогичное оборудование с комплектом расходных материалов, необходимых для обеспечения работоспособности, до истечения времени ремонта (замены).

Выезд на объекты Заказчика за вышедшим из строя оборудованием и доставка заменённого (отремонтированного) оборудования в течение гарантийного срока осуществляется транспортом Поставщика.

9. Товары должны быть упакованы в стандартную тару, тара должна соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке товаров указанного вида (рода), обеспечивать полную сохранность и защиту товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.

Маркировка товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать следующую информацию: наименование товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.

10. На поставляемый товар Поставщик даёт гарантию качества в соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество, на данный вид товара. Гарантийный срок на поставленные товары составляет __________.

Раздел IV
Порядок передачи товаров

11. Передача товаров (приёмка-передача) осуществляется в пункте поставки.

12. Приёмка товаров по количеству и качеству осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

13. По факту приёмки товаров составляется акт приёмки-передачи товаров, подписываемый Сторонами.

Исполнение Поставщиком обязательств по договору подтверждается актом приёмки-передачи товаров.

Если товары поставляются по периодам, исполнение Поставщиком обязательств по договору в соответствующем периоде подтверждается актом приёмки-передачи товаров.

14. При отгрузке товаров Поставщиком данные товары должны быть осмотрены Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика в месте их отгрузки, в том числе должно быть проверено соответствие товара условиям настоящего договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные товары, а также количество, качество, ассортимент и упаковку товара.

15. При обнаружении недостатков во время отгрузки товара, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные товары, Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) уведомляет об этом Поставщика и возвращает товар (часть товара) Поставщику. При возврате товаров составляется в письменной форме акт о возврате товаров.

16. Право собственности на товары переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приёмки-передачи товаров.

Раздел V
Сроки и порядок поставки

17. Товары поставляются со склада Поставщика силами и транспортом Поставщика в пункт поставки в период с ______________ по _______________.

18. Пункт поставки Заказчика расположен по адресу: _________________.

Раздел VI
Цена договора и порядок расчёта

19. Цена за единицу товара, включая НДС, определена в приложении , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Товар оплачивается по цене в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения заказа. Стоимость доставки, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость товаров по настоящему договору.

20. Цена договора составляет _________________ рублей ____ копеек, включая НДС. Цена договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством.

21. Оплата поставленных товаров производится по факту исполнения Поставщиком обязательств по договору, подтверждаемому актом приёма-передачи товаров.

Если поставка товаров осуществлялась по периодам, оплата поставленных товаров производится по факту исполнения Поставщиком обязательств по договору в соответствующем периоде, подтверждаемому актом приёма-передачи товаров.

22. Заказчик в течение _____________ рабочих дней после подписания акта приёма-передачи товаров перечисляет денежные средства за поставленные товары на расчётный счёт Поставщика (с указанием в назначении платежа: "оплата заказа N _______ от "__" _________ 20___ года по договору N ______ от "__" __________ 20___ года.").

Раздел VII
Обеспечение исполнения договора

Обеспечение исполнения настоящего договора предоставляется на сумму в размере ______________________________________ рублей.

24. В случае если Поставщиком избирается способ обеспечения исполнения договора в форме передачи денежных средств, то Поставщик при подписании настоящего договора перечисляет денежную сумму, указанную в пункте 23 настоящего договора, на соответствующий счёт Заказчика, либо открывает вклад (депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права требования Заказчику.

Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику не позднее чем через 28 дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору.

В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору обеспечение исполнения договора обращается в доход Заказчика в безакцептном порядке.

(В случае если Поставщиком избирается способ обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, то Поставщик при подписании настоящего договора предоставляет безотзывную банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 23 настоящего договора. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержать ссылку на настоящий договор путём указания Стороны настоящего договора, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего договора, указанное в преамбуле настоящего договора. В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Заказчик в течение 10 дней с момента нарушения Поставщиком обязательств по договору направляет в банк, выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по безотзывной банковской гарантии.

25. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, Поставщик обязуется в течение 10 дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора в размере и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.

* Раздел VII "Обеспечение исполнения договора*" применяется в случае если заказчиком в аукционной (конкурсной) документации предусмотрено обеспечение исполнения договора.

Раздел VIII
Срок действия договора

26. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует до _________________ 20___ года.

27. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Раздел IX
Ответственность Сторон

28. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

29. За качество поставленных товаров Поставщик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

30. При нарушении Поставщиком сроков поставки, предусмотренных настоящим договором, Поставщик уплачивает неустойку (пени) в размере _________% от суммы договора за каждый день просрочки, либо оплата по договору автоматически сокращается на сумму неустойки (пени). Расчёт неустойки (пени) производится в момент подписания акта приёмки-передачи товаров.

31. При нарушении Поставщиком иных условий настоящего договора Поставщик уплачивает неустойку (штраф) в размере ______% от суммы договора, либо оплата по договору автоматически сокращается на сумму неустойки (штрафа). Расчёт штрафных санкций производится в момент подписания акта приёмки-передачи товаров.

32. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, эпизоотий, эпидемий, действий внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных действий, забастовок, объявления моратория Правительством Российской Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены актом соответствующего компетентного органа (территориальным органом Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, органом Росветнадзора Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в отношении действия обстоятельств непреодолимой силы на территории иностранного государства, иным компетентным органом).

33. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде и возможной продолжительности их действия.

34. Если обстоятельства, указанные в пункте 32 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.

Раздел X
Разрешение споров

35. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров.

36. В случае невозможности урегулирования споров путём переговоров, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Раздел XI
Внесение изменений в договор

37. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить не более чем на 10% предусмотренное настоящим договором количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключён настоящий договор.

При поставке дополнительного количества товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству дополнительно поставленных товаров, но не более чем на 10% такой цены договора.

В связи с сокращением потребности в товарах, на поставку которых заключён договор, Заказчик изменяет первоначальную цену договора пропорционально количеству товаров, потребность в которых прекратилась.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

38. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

39. Изменение условий настоящего договора оформляется письменным документом, подписанным сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

40. Настоящий договор составлен в ________ подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

* Пункт 37 раздела XI настоящего договора не применяется при размещении заказа путём запроса котировок.

* В случае заключения договора по итогам открытого аукциона в электронной форме договор заключается в форме электронного документа и подписывается Поставщиком и Заказчиком электронной цифровой подписью, каждым со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел XII
Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Поставщик:

(подпись, печать)

(подпись, печать)

Проект договора подготовлен

(исполнитель, телефон)

Образец договора поставки оргтехники хотя бы раз заключался с компаниями, которые ведут офисную деятельность. Согласитесь, что мало кто из нас может представить сегодня бухгалтера, кадровика или менеджера по продажам без компьютера или ноутбука. А офис разве сможет функционировать без принтеров, сканеров и прочих вещей? Может быть и сможет, но не полноценно, ведь сколько функций в работе были оптимизированы с появлением в нашей жизни различной компьютерной техники.

А если компания расширяется либо обновляет эту технику, то возникает необходимость в большом количестве компьютеров, для чего приходиться подписывать договор поставки оргтехники и комплектующих для разовой или периодической поставки. В данном договоре должны быть зафиксированы не только сведения о конфигурации, но также условия доставки, сборки и гарантии на различные детали.

Договор поставки компьютерной техники

Компании, осуществляющие оптовую или розничную торговлю компьютерами и комплектующими, обычно предлагают своим клиентам уже готовые стандартные образцы договоров поставки компьютерной техники. Прежде, чем подписывать такой договор, покупатель должен убедиться в достоверности и согласовании сведений, которые в него включены. В договор поставки компьютерной техники в обязательном порядке должны быть включены условия:

  • о предмете договора (указывается вид комплектующих (ноутбук, системный блок, видеокарта, процессор, материнская плата, жесткий диск, карта памяти и т.д.), их наименование, модель, год выпуска и точное количество);
  • стоимость каждой единицы товара (обычно в тексте договора указывается общая сумма, а в приложении к нему идет детальная смета);
  • условия расчетов;
  • дата поставки;
  • условия поставки (самовывоз или доставка до покупателя);
  • гарантия на товар и пр.

В нашем сервисе вы можете скачать полноценный договор поставки компьютеров, включив в него все требуемые условия сделки.

ПРОЕКТ) ДОГОВОРА № ___

на исполнение заказа

г. Москва «__» _________ 2017 г.

_________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача ______________, действующего на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2017 года, с одной стороны, и ______________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения Единой комиссии Протокол № ________________________ от __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. 1. Предмет и цель договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется поставить Заказчику персональный компьютер - Моноблок и сканер по адресу: _______________., согласно Спецификации (Приложение № 1), а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар по ценам, указанным в настоящем договоре.

1.2. Целью настоящего договора является поставка товара для оснащения ______________

1.3. Предметом договора является поставка товара Заказчику по адресу: ____________________

  1. 2. Цена договора.

2.1. Цена договора составляет _______________________, согласно Спецификации (Приложение № 1).

2.2. Цены за единицу товара являются фиксированными и пересмотру не подлежат. Цена включает НДС в размере указанном в Приложении № 1, стоимость упаковки, транспортные расходы Исполнителя и расходы по страхованию товара до передачи его Заказчику.

  1. 3. Срок и условия поставки.

3.1.Срок поставки товара: в течении 7 дней с момента подписания договора.

3.2. Исполнитель поставляет товар Заказчику по адресу: __________________________

Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в товарной накладной, и в ненарушенной упаковке Исполнителя (изготовителя). Факт передачи товара Заказчику подтверждается товарной накладной и счетом-фактурой.

3.3. Поставка товара осуществляется Исполнителем еженедельно по предварительной заявке Заказчика.

3.4. Исполнитель обязан передать Заказчику счет-фактуру одновременно с передачей товара, но не позднее 5 календарных дней, следующих за днем отгрузки товара (основание: ст. 168 Налогового кодекса РФ, часть 2). Исполнитель гарантирует достоверность указанных в счете-фактуре сведений о товаре.

  1. 4. Условия оплаты.

4.1. Оплата по договору осуществляется Заказчиком после принятия товара и счета-фактуры.

4.2. Оплата Заказчиком производится в течение пяти банковских дней следующих за днем поставки товара.

4.3. Исполнитель обязан предоставить следующие документы вместе с поставляемыми товарами:

Товарные накладные по форме ТОРГ-12 и оригинал счета-фактуры;

Техдокументации (паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке) и копии сертификатов на товар, заверенных печатью Исполнителя.

  1. 5. Качество товара, гарантии.

5.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества и комплектности поставляемого товара, соответствующего действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Исполнитель обязуется на каждый вид товара, поставляемого в рамках настоящего договора, предоставить заверенные своей печатью и подписью руководителя копии сертификатов соответствия.

5.2. Товар поставляется в комплекте с технической документацией на русском языке (паспорт изготовителя, инструкция по эксплуатации).

Поставка товара без технической документации и сертификатов считается ненадлежащей и такой товар не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации.

5.3. Товар поставляется в упаковке (таре). Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.

  1. 6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

6.1. При нарушении сроков исполнения заказа, установленных договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости договора за каждый день задержки выполнения обязательства, но не более 5% его стоимости.

6.2. При невыполнении обязательства по замене (устранению) брака и/или некомплектности в срок, установленный п. 5.7 договора или Актом приемки, в том числе в период гарантийного срока эксплуатации, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости бракованного и/или некомплектного товара, а также компенсирует Заказчику в полном объеме убытки, причиненные поставкой бракованного (некомплектного) товара.

6.3. При нарушении Заказчиком сроков проведения платежей за исполненное обязательство, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в соответствии с требованиями действующего законодательства, но не более 5% суммы платежа. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату товара, если задержка произошла по вине Исполнителя (не предоставление документов на отгруженное товар или их неправильное оформление).

6.4. В случае неисполнения Исполнителем обязательства по передаче Заказчику технической документации, сертификатов, товарной накладной вместе с товаром, или счета-фактуры в срок, установленный Налоговым кодексом, Заказчик вправе применить к нему штраф в размере 100 рублей за каждый день задержки по день предоставления документов.

Исполнитель обязан выполнить требование Заказчика в 7-дневный срок.

6.5. Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной стороной на основании письменной претензии и выставленного ей другой стороной счета. Претензия и счет высылаются в адрес виновной стороны заказной почтой по адресу, указанному стороной в настоящем договоре.

6.6. Штрафные санкции, предъявленные Исполнителю в рамках настоящего договора, а также убытки, причиненные ненадлежащей поставкой, в части, не покрытой штрафными санкциями, удерживаются Заказчиком за счет суммы представленного Исполнителем обеспечения. В случае, если понесенные Заказчиком убытки превышают сумму предоставленного Исполнителем обеспечения, Исполнитель обязуется компенсировать ущерб в части, не покрытой обеспечением.

6.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами, содержащими нормы гражданского права.

6.8. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае, когда стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения заказным письмом.

  1. 7. Заключительные положения.

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по день фактического исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, включая исполнение гарантийных обязательств.

Настоящий договор подлежит обязательной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны сторонами и зарегистрированы в Реестре.

7.4. Все изменения условий настоящего Договора (за исключением реквизитов Сторон), отраженные в переписке, протоколах и др. становятся обязательными для Сторон при условии отражения их в соответствующих дополнительных соглашениях (п.7.2).

7.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического или почтового адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 7 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон включая Приложение №1, № 2.

Адреса и реквизиты сторон

Приложение № 1 к

Договору № ___ от «__» _______ 2017 года

СПЦИФИКАЦИЯ

Компьютер - моноблок

Процессор Intel Celeron N3050 / 1600 Mhz

Количество ядер процессора

Оперативная память

2048 Мб

Объем жесткого диска

500 Гб

Видеокарта

Intel HD Graphics

Экран

19.5" HD

Разрешение экрана

1920x1080

Операционная система

Windows 10

Привод

Представляет Исполнителю заявки на выполнение работ по разработке, составлению, редактированию, набору, распечатке и ксерокопированию доку¬ментов. Заявка может быть сделана Заказчиком в устной форме.2.2.5. Обеспечивает свободный доступ специалистов Исполнителя к компью¬терному оборудованию.2.2.6. Обеспечивает сохранность компьютерного оборудования, установленного Исполнителем в соответствии с п. 2.1.5 настоящего договора.2.2.7. Обязан подписать акт сдачи-приемки в течение дней с момента его представления Исполнителем либо заявить Исполнителю свои мотивиро¬ванные возражения в письменной форме.2.3. Не допускается самостоятельное использование Заказчиком компьютерного оборудования, установленного Исполнителем. 3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 3.1. Не позднее числа каждого месяца Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки.3.2.

Договор оказания услуг по сервисному обслуживанию компьютерной техники

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 2.1. Сервисное техническое обслуживание компьютерной техники осуществляется Подрядчиком своими силами. 2.2. Подрядчик приступает к ремонту неисправного компьютерного оборудования после получения заявки Заказчика (подп.
1.2.3 настоящего

Внимание

Договора). После осмотра неисправного оборудования Подрядчик составляет акт, в котором указывает обнаруженные неисправности, перечень работ, которые надо осуществить, и детали, подлежащие замене, а также стоимость указанных деталей. Акт подписывается уполномоченным представителем Заказчика.


2.3. Стоимость комплектующих деталей, замена которых должна быть произведена в ходе ремонта (п. 2.2 настоящего Договора), согласуется Сторонами.

Договор оказания услуг по наладке компьютеров

Общие сроки выполнения: в период с. . г. по. . г. 6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 6.1. Вознаграждение Исполнителя определяется в Приложениях (Технических заданиях).
НДС не облагается. 6.2. Сметная стоимость: рублей в час, не включая налог на доходы физических лиц (13%). 6.3. Количество часов указывается в пунктах содержания оказываемых услуг.

Инфо

Предварительно максимальные трудозатраты составляют часа, что составляет общую сумму рублей, из них подлежит выплате Исполнителю - (), рублей, при этом НДФЛ, перечисляемый Заказчиком в качестве налогового агента составляет – руб. Превышение количества часов должно быть дополнительно обосновано.


6.4. Заказчик является налоговым агентом с связи с чем НДФЛ за Исполнителя удерживается и перечисляется Заказчиком. 6.5. Вознаграждение уплачивается в течение 5 дней после подписания Акта, указанного в п.5.1.
6.6.

Договор технического обслуживания компьютеров

Важно

Срок действия настоящего Договора с момента подписания. 9.2. Договор прекращается по соглашению сторон или в случае одностороннего отказа от договора одной из Сторон.


9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе каждой из Сторон с обязательным предупреждением другой Стороны за 10 рабочих дней до его расторжения. 9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 10.1. Исполнитель не подлежит соцстрахованию со стороны Заказчика. 10.2. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
10.3.

Договор на ремонт компьютера

Права и обязанности сторон 2.1. Исполнитель:2.1.1. Оказывает услуги, предусмотренные п. 1 настоящего договора по месту на¬хождения Заказчика: .2.1.2. Обеспечивает Заказчика квалифицированными специалистами ежеднев¬но с ч до ч на весь срок действия договора.2.1.3.

Исполнитель самостоятельно определяет количество специалистов и чис¬ло рабочих мест, необходимых для выполнения заявок Заказчика.2.1.4. Самостоятельно осуществляет оборудование рабочих мест специалистов (компьютеры, принтеры, ксерокс, канцелярские принадлежности).2.1.5.

Производит доставку и установку своего компьютерного оборудования у Заказчика.2.1.6. Самостоятельно обеспечивает компьютерное оборудование необходимы¬ми расходными материалами (дискеты, бумага для принтера и ксерокса, картриджи и др.) и осуществляет его ремонт и техническое обслуживание.2.1.7.

Договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору сервисного обслуживания Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.5.2. Заказчик вправе отказаться от Договора, предупредив Подрядчика не позднее чем за 10 календарных дней.


6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА6.1. Настоящий договор на сервисное обслуживание составлен на срок с « » 201_ г. по « » 201_ г. 7. ФОРС-МАЖОР7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.7.2.

Договор на обслуживание компьютерной техники

Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать следующие услуги: 2.1.1 Техническое обслуживание, наладка и настройка персональных компьютеров (далее — ПК). 2.1.2. Программное обеспечение по требованиям Заказчика. 2.1.3. Обучение персонала Заказчика работе на ПК. 2.1.4. Устное консультирование по вопросам приобретения и эксплуатации оргтехники. 2.1.5. Устное консультирование персонала Заказчика по работе в «1С» программах. 2.1.6. Настройка бухгалтерских программ по требованию Заказчика. 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Заказчик обязан оплачивать услуги Исполнителя в порядке: в срок: . 3.2.

Стоимость работы одного специалиста Исполнителя составляет рублей за один час работы, но не более рублей за 1 (один) месяц. Оплата каждого вида работ осуществляется согласно прейскуранту (Приложение N), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Образец (примерный). договор подряда на организацию локальной компьютерной сети

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Исполнитель Заказчик Гражданин РФ. . года рождения

Паспорт гражданина РФ выдан. . г. код подразделения — зарегистрирован по адресу: ПОДПИСИ СТОРОН: м.п. Приложение №1 к Договору оказания услуг по наладке компьютеров № от.

Техническое задание Город Дата составления. . г. Гражданин РФ. . года рождения (паспорт гражданина РФ выдан. . г. код подразделения — , зарегистрирован по адресу: , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующего на основании, с другой стороны, составили и утвердили техническое к Договору № от. . г. Наименование Цена Рублей за час, вкл. НДФЛ Кол-во часов Сумма, Рублей, Вкл.

Договор на оказание компьютерных услуг

Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ8.1. Договор на сервисное обслуживание техники заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.8.2.

Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору оказания услуг. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.8.3.

Работающая под управлением компьютерная сеть Заказчика и пояснения по его настройкам. 3.2. Ввод в работу всего указанного в техническом задании функционала.

Факт оказания услуг фиксируется актом на выполнения услуг. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязуется: 4.1.1.

Оказать Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.1.2. Оказать Заказчику услуги своими силами. 4.1.3. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика. 4.1.4.

Представлять Заказчику материалы и заключения в электронном виде, а при необходимости - письменные материалы и заключения. 4.1.5. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения заинтересованным лицам, включая государственные и судебные органы, по представляемым Исполнителем в соответствии с настоящим Договором материалам.

Договор подряда на компьютерные услуги образец

В случае возражений Заказчика относительно покупки комплектующих изделий и деталей по цене, указанной Подрядчиком, Заказчик самостоятельно осуществляет покупку необходимых запасных частей и оборудования и предоставляет их Подрядчику для замены дефектных и неисправных деталей. 2.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить ремонт при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком запасных частей и оборудования (п.

2.3 настоящего Договора). Заказчик обязан сообщить Подрядчику о порядке дальнейших действий в течение дней с момента получения предупреждения Подрядчика, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео На странице представлен договор на ремонт компьютера и компьютерной техники. Вы можете скачать договор на ремонт компьютерной техники, который заключается при оказании подрядчиком мер, направленных на устранение неисправностей в работе оборудования. Скачать пакет документов Дата актуализации: 2018-03-20 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на ремонт компьютера Наш сервис позволяет избавить специалиста от рутинной работы: подробной вычитки после правок, исправления слетевших ссылок, поиска ошибок и противоречий, заполнения реквизитов. К примеру на то, чтобы подготовить договор на ремонт компьютерной техники у вас уйдет не более двух минут. Также при создании договора, вы автоматически (моментально!) формируете пакет сопутствующих документов (приложения, акты, графики).

© Copyright 2024, Все секреты риэлтора. Недвижимость. Вопросы-ответы. Проверка документов