Договор на монтаж оборудования (образец)

Составление договоров поставки и монтажа оборудования (образец последнего можно скачать по ссылке в конце статьи) может вызвать некоторые затруднения. Эта статья призвана разрешить такие затруднения и показать способ составления договора.

Договор на монтаж оборудования

Соглашение на монтаж оборудования обычно заключается путем подписания договора подряда. Называться он может и договором монтажа, но регулируется нормами, относящимися к подряду (т. е. гл. 37 ГК РФ). Зачастую к данному соглашению применяются положения о возмездном оказании услуг. Однако ст. 779 ГК РФ содержит перечень услуг, в число которых монтаж оборудования не входит. Договор на оказание услуг по установке оборудования, в отличие от работ, характеризуется отсутствием материального характера. Услуги потребляются заказчиком непосредственно в процессе их оказания и не предполагают предоставления исполнителю какого-либо технического задания.

Стороны свободны в заключении договора. Поэтому конкретные условия такой сделки оформляются сторонами индивидуально. Отразим основные моменты и особенности договора на установку оборудования.

По договору монтажа оборудования одна сторона берет на себя обязательство выполнить работы по установке соответствующих объектов и сдать их результат заказчику. В свою очередь заказчик берет на себя обязательство принять результат работы и перечислить исполнителю плату, установленную условиями договора.

Кроме этого, в договоре должно быть указано:

• какое оборудование подлежит монтажу;
• где именно оно устанавливается;
• конкретный перечень требований, предъявляемых к результатам работ.

Возможно заключение смешанного договора поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой. Объединение двух видов подобных сделок актуально в случаях, когда поставщик оборудования дополнительно предлагает проведение соответствующих работ по его установке.

Особенности договора

Одной из основных обязанностей заказчика по договору монтажа является подготовка помещений, фундаментов и конструкций под установку оборудования. Организации же, осуществляющей проведение соответствующих монтажных работ, надлежит проверить выполнение предшествующих подготовительных работ согласно проекту в отношении:

• фундаментов;
• опорных конструкций;
• помещений, тоннелей и каналов и т.д.

Кроме этого, до начала работ необходимо проконтролировать:

• соответствие оборудования проектам;
• комплектность узлов и агрегатов;
• технические характеристики оборудования и его готовность к установке;
• наличие специального монтажно-сборочного инструмента (при необходимости).

Монтаж оборудования можно начинать после подписания актов готовности помещений и фундаментов к соответствующей установке.

Условия осуществления подготовительных процедур и их приемки целесообразно прописать в договоре или специализированных приложениях к нему.

По умолчанию монтаж предполагает установку станков, узлов и агрегатов с соблюдением всех установленных требований. Установка объектов включает в себя закрепление оборудования на фундаменты или иные опорные конструкции, подключение его к сетям, панелям управления, приведение в состояние готовности к работе. Конкретизированный же перечень работ надлежит отразить в договоре или специализированных приложениях.

После окончания работ (или отдельных этапов работ) составляется специальный акт приемки работ со ссылкой на договор. Им фиксируется факт установки объекта с соблюдением всех необходимых требований. В нем указывают:

• наименования и номера оборудования,
• его количество и функционал;
• технические данные и другую необходимую информацию об установленных объектах;
• информацию о претензиях заказчика или отсутствии таковых.

Образец договора на монтаж оборудования

ДОГОВОР ПОСТАВКИ И МОНТАЖА

г. Москва «__» ____________ 20__ г.

_____________________ (ОГРН ____________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и

_____________ (ОГРН ____________) «_______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора__________________________, действующего на основании _______________ Устава, с другой Стороны, далее в тексте вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель передает в собственность Заказчика телекоммуникационное оборудование (далее по тексту «Товар»), а Заказчик принимает и оплачивает Товар.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, и комплектность Товара, определяется в Приложении № 1 (Спецификации), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. По настоящему Договору Исполнитель производит работы по монтажу, установке и настройке телекоммуникационного оборудования (далее по тексту – «Работы»), а Заказчик принимает и оплачивает Товар и выполненные Работы.

1.4. Перечень и стоимость Работ, технические и иные требования, которым должен соответствовать результат Работ предусматриваются в Приложении № 2 (Техническое задание), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена товара составляет _________ (___________________) рублей, в том числе НДС 18% — ___________ (__________________) рублей.

2.2. Стоимость Работ составляет (_________________________) рублей, в том числе НДС 18% в сумме _____________(__________________) рублей.

2.3. Не позднее ____ (________) банковских дней после подписания Сторонами Договора Заказчик обязан перечислить Исполнителю авансовый платеж в размере ___ % от цены Товара, что составляет _________ (______________________) рублей, в том числе НДС 18 % в сумме _______ (___________________________) рублей.

2.4. Не позднее ___ (_____) банковских дней после подписания Сторонами настоящего Договора Заказчик обязан перечислить Исполнителю авансовый платеж в размере _____ % от стоимости Работ, что составляет _________ (______________________) рублей, в том числе НДС 18 % в сумме _______ (___________________________) рублей.

2.5. Оставшуюся часть от стоимости Товара в размере ___ % Заказчик обязуется перечислить не позднее ____ (________) банковских дней после подписания Сторонами товарной накладной.

2.6. Оставшуюся часть от стоимости Работ в размере _____ %, Заказчик обязуется перечислить через ____ (_____) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.7. Счета, выставляемые Исполнителем, могут быть переданы при подписании товарных накладных, актов сдачи-приемки выполненных работ, направлены курьером, по почте или по электронной почте, а также иными доступными средствами связи.

2.8. Платежи производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре и счете. При этом, если реквизиты расчетного счета, указанные в счете отличаются от реквизитов, указанных в договоре, Заказчик перечисляет денежные средства в соответствии с Договором. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

2.9. К отношениям Сторон по настоящему Договору правила статьи 317.1 ГК РФ о начислении законных процентов на сумму просроченного денежного обязательства не применяются.

3. Порядок поставки

3.1. Поставка Товара Заказчику осуществляется со склада Исполнителя (на склад Заказчика, расположенный по адресу: _________________) в течение ___ (_________) рабочих дней после поступления на расчетный счет Исполнителя суммы авансового платежа согласно п.2.3. настоящего Договора. Досрочная и/или частичная поставка Товара допускается. Стоимость доставки включена в стоимость Товара.

3.2. Исполнитель извещает Заказчика по электронной почте о готовности Товара к передаче Заказчику за __ (_____) рабочих дней до даты предполагаемой поставки, при этом Стороны согласовывают дату и время передачи Товара Заказчику. Для целей настоящего пункта Стороны используют следующие электронные адреса: электронный адрес Заказчика ____@_________; электронный адрес Исполнителя _______@_________.

3.3. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

3.4. Передача Товара осуществляется Заказчиком и Исполнителем в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента фактического прибытия Товара на склад Заказчика с проверкой на соответствие передаваемого Товара сопроводительной и эксплуатационной документации с последующим подписанием товарной накладной и передачей необходимых документов. При обнаружении во время приемки Товара недопоставки, некомплектности, несоответствия качества или повреждения поставленного Товара оформляется Протокол разногласий, который представители Сторон обязаны подписать в течение 1 (Одного) рабочего дня, и в котором должны быть указаны обнаруженные недостатки и дефекты. Исполнитель должен произвести замену такого Товара на Товар надлежащего качества, комплектности и количества. Связанные с этим расходы берет на себя Исполнитель. При отсутствии Протокола разногласий Товар считается принятым без недостатков и замечаний.

3.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной. Товарная накладная подписывается обеими Сторонами Договора и скрепляется печатями Сторон. Заказчик при приемке Товара и подписании товарной накладной обязан предоставить Исполнителю оригинал доверенности на получение Товара или копию, заверенную подписью и печатью. В случае, если товарная накладная подписана лицом, выступающим от имени Заказчика, содержит печать Заказчика, считается, что товар получен Заказчиком. В этом случае, предоставление доверенности на получение товара не является обязательным, а Заказчик не вправе ссылаться на то, что Товар им не получен либо получен неуполномоченным лицом.

3.6. Право собственности на приобретаемый Товар возникает у Заказчика с момента подписания товарной накладной. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Исполнителя к Заказчику с даты фактической передачи Товара.

3.7. Товар должен быть передан Заказчику в таре (упаковке), обеспечивающей сохранность Товара во время транспортировки при условии надлежащего с ним обращения.

3.8. Одновременно с передачей Товара Исполнитель передает Заказчику имеющуюся техническую документацию (технический паспорт, инструкции по применению и т.п., а также, по требованию Заказчика – копии сертификатов на поставляемый Товар, при наличии таковых).

3.9.Подписание товарной накладной подтверждает получение Заказчиком всей технической документации на Товар, в том числе включая, но не ограничиваясь, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты и др.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Исполнитель гарантирует качество поставленного Товара в течение 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами товарной накладной. В течение указанного срока Исполнитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание некачественного или вышедшего из строя Товара. Данная гарантия действительна только для Заказчика и не может распространяться на третье лицо без письменного согласия Исполнителя.

В рамках гарантийного обслуживания обеспечивается бесплатная замена или ремонт неисправного Товара.

4.2. Вся информация, связанная с гарантийным обслуживанием, должна быть передана Заказчиком по телефону или по электронной почте:

4.3. При выявлении нарушения качества Товара Заказчик информирует Исполнителя в письменной форме о возникших неисправностях. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней внимательно исследует сложившуюся ситуацию и информирует Заказчика о дальнейших совместных действиях. Исполнитель выбирает лучший способ устранения неисправностей, руководствуясь своими знаниями и опытом.

4.4. В случае необходимости ремонта Товара, Заказчик направляет неисправный Товар Исполнителю по адресу: _________________, а Исполнитель в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения неисправного Товара предоставляет Заказчику со своего склада исправный (отремонтированный) Товар. Доставка неисправного Товара по указанному в настоящем пункте адресу и исправного (отремонтированного) Товара в адрес Заказчика осуществляется за счет Заказчика. Гарантийный ремонт Товара производится при предоставлении Заказчиком гарантийного документа на Товар, который выдается Исполнителем.

4.5. Исполнитель не несет ответственности за дефекты и неисправности Товара, произошедшие вследствие нарушения Заказчиком условий и правил эксплуатации Товара, изложенных в сопроводительной технической документации, а также в случае использования Товара не по назначению.

5. Порядок проведения и сдачи-приемки Работ

5.1. Исполнитель осуществляет Работы в течение ___ (______) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора при условии осуществления Заказчиком авансового платежа согласно п.2.4. настоящего Договора и выполнения Заказчиком требований о готовности объекта к Работам согласно п. 5.2. настоящего Договора.

При этом:

Начальный срок выполнения работ – «__» ____________ 20___г.

Конечный срок выполнения работ – «__» ____________ 20___г.

5.2. Заказчик обязан:

• В течение _______________ (________) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить представителям Исполнителя техническую информацию и исходные данные, необходимые для выполнения Работ;
• обеспечить доступ представителей Исполнителя на объекты, где будут выполняться Работы;
• предоставить помещение для размещения инструмента, материалов и личных вещей представителей Исполнителя на время выполнения Работ;
• обеспечить электропитание и заземление непосредственно на местах размещения Товара, в соответствии с техническими требованиями производителя к указанному Товару;
• обеспечить подключение Товара к линиям связи и оконечным устройствам, требующееся для выполнения Работ;
• обеспечить за свой счет Исполнителю в согласованное время и на согласованных условиях удаленный доступ и канал для удаленного доступа к Товару;
• обеспечить доступ представителей Исполнителя к средствам служебной и технологической связи, в случае если это необходимо для выполнения Работ;
• письменно известить Исполнителя о готовности объекта к проведению Работ;
• обеспечить безопасность производства выполняемых Работ на объектах;
• выполнить иные специфические требования, согласованные Сторонами.

(при необходимости, указать иные требования или дополнить дополнительными требованиями)

5.3. Исполнитель обязан:

— выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

— соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности;

— устранить недостатки Работ, отраженные в письменном соглашении Сторон, указанном в п.

5.7. настоящего Договора, в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.

5.4. При осуществлении Исполнителем Работ по настоящему договору Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5.5. Все подлежащие выполнению по настоящему Договору Работы производятся Исполнителем своими силами или силами привлекаемых им по своему усмотрению субподрядных организаций. За действия субподрядных организаций перед Заказчиком Исполнитель несет ответственность, как за собственные действия.

5.6. В случае досрочного выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик обязуется досрочно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.7. После выполнения Исполнителем всех Работ, предусмотренных настоящим Договором, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки Работ в двух экземплярах – один для Исполнителя, а второй для Заказчика. Заказчик обязан подписать Акт в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его предоставления Исполнителем, либо предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ. Отказ не является мотивированным при наличии в нем требований Заказчика, не предусмотренных настоящим Договором. Работы считаются принятыми, если Заказчик подписал Акт сдачи-приемки Работ, при этом датой выполнения Работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ. Если по истечении 3 (Трех) рабочих дней после предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки, Заказчик не подписал Акт сдачи-приемки Работ, но и не предъявил письменный мотивированный отказ, то датой выполнения Работ является четвертый календарный день после предоставления Заказчику Акта сдачи-приемки Работ. В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки Работ Стороны составляют соглашение с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В этом случае Акт сдачи-приемки Работ подписывается Сторонами после устранения недостатков.

5.8. Исполнитель не несет ответственности за нарушение срока выполнения Работ, а также за недостатки Работ, если нарушение срока или недостатки были вызваны невыполнением или ненадлежащим выполнением Заказчиком обязательств по настоящему Договору.

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до полной оплаты долга.

6.2. За нарушение Исполнителем срока поставки Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать оплаты Исполнителем неустойки в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

6.4. В случае если пени, штрафы и иные санкции, предусмотренные Договором, фактически не предъявлялись, отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда об оплате неустойки и иных санкций, то суммы пени, штрафов и иных санкций составляют 0 руб. за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, то есть не начисляются и оплате не подлежат. Возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.5. Стороны ни при каких обстоятельствах не несут никакой ответственности за убытки в виде упущенной выгоды. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не берет на себя обязательств по возмещению какого-либо ущерба, возникающего от использования Заказчиком Товара и/или результатов Работ.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали перечисленные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 7 (семь) рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально подтверждено уполномоченным государственным органом.

7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору.

7.4. Если эти обстоятельства длятся свыше одного календарного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. Если Стороны не придут к согласию, все споры будут разрешаться в Арбитражном суде города Москвы.

9. Дополнительные условия

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Исполнителя, второй – у Заказчика.

9.2. Любая информация, полученная Сторонами друг от друга в процессе заключения и исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию без письменного согласия другой стороны.

9.3. Все уведомления, включая уведомление об изменении фактического и/или юридического адреса, должны быть в трехдневный срок отправлены в письменном виде заказным письмом с уведомлением по адресу другой стороны, указанному в настоящем Договоре.

9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон

_________________ /____________/

____________ /_____________/

Приложение № 1

к Договору поставки и монтажа

от « ____» ___________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ по каталогу

Наименование

Кол-во

Цена за 1 ед.,

«___» ________ 20__г.

Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующей на основании _____, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать закупаемое им оборудование, а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование в соответствии с _______, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик обязуется осуществить за плату работы по монтажу поставленного оборудования с использованием материалов Поставщика, а Покупатель обязуется оплатить указанные работы в соответствии с ______, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА (СТОИМОСТЬ) ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора составляет ___________ руб.______________, что подтверждается Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Указанная в пункте ___ сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему Договору.

2.3. Изменение цен на поставленное оборудование возможно в случаях, установленных законодательством или данным Договором по письменному соглашению Сторон.

2.4. Покупатель обязуется перечислить на счет Поставщика _______ от указанной в пункте __ суммы до _____ года в качестве аванса по настоящему Договору. Оставшуюся сумму Покупатель обязуется перечислить на счет Поставщика в течение ______ со дня подписания акта приема-передачи.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществить монтаж поставляемого оборудования не позднее ______ года при условии соблюдения Покупателем порядка оплаты.

3.1.2. Выполнить работы, указанные в настоящем Договоре, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

3.1.3. Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по настоящему Договору.

3.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному в _____ Покупателем адресу.

3.1.5. Неукоснительно выполнять на объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

3.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое оборудование.

3.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем в ____, на условиях доставки. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания акта приема-передачи.

3.1.8. По окончании выполнения работ по настоящему Договору Поставщик представляет Покупателю акт приема-передачи выполненных работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в акте приема-передачи выполненных работ отдельной строкой. Покупатель в течение ___ рабочих дней рассматривает и утверждает акт приема-передачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приеме работ. В случае непредставления мотивированного отказа в ___ дневный срок с момента представления Поставщиком акта Покупателю акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

3.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в перечне, Поставщик вновь передает Покупателю акт приема-передачи, после чего вступает в силу пункт ___.

3.1.10. Несмотря на подписание акта, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора.

3.1.11. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недоделок не позднее ___ дней с даты подписания перечня доработок.

3.1.12. Сдать выполненные работы уполномоченным представителям Покупателя.

3.1.13. По желанию Покупателя консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по эксплуатации оборудования.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Оплатить поставленное оборудование и выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

3.2.2. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в пункте ___ настоящего Договора.

3.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору:

3.2.3.1. Подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика и времени проведения работ на период производства работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении работ и т. п.).

3.2.3.2. Временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания.

3.2.4. Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимые для выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

3.2.5. Предоставить Поставщику возможность проведения работ по указанному Покупателем адресу не менее ____ часов в день.

3.2.6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ.

3.2.7. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и оборудования.

3.2.8. Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

3.2.9. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади.

3.3. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего юридического адреса, номеров факсов, телефонов, реквизитов банковских счетов не позднее ____ с даты их изменения. В случае невыполнения этого условия виновная Сторона компенсирует все расходы (включая полную компенсацию возможных судебных издержек), понесенные другой Стороной в процессе установления ее местонахождения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Покупатель обязан уплатить Поставщику пени за задержку исполнения условий пункта ___ настоящего Договора в размере _______________.

4.3. Поставщик обязан уплатить Покупателю пени за задержку исполнения условий пункта _____ настоящего Договора в размере _____________.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует качество выполненных работ и поставленного оборудования по настоящему Договору в течение ____ со дня подписания акта.

5.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте ___, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте __, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом __, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте ___, и их последствия продолжают действовать более ________, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в __________ в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ___.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ). Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду. Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг. Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами. Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования - образец .

Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части.

Существенные условия договора поставки

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

• наименование производителя;
• марку, модель;
• год выпуска;
• мощность;
• габариты;
• иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать.

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Существенные условия договора подряда

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:

• наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
• наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
• результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.

1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа.

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.).

ВАЖНО! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения.

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

• о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
• комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
• перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
• гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
• порядке приема оборудования по количеству и качеству.

Помимо этого, в договор следует включить цену приобретаемого оборудования. Данное условие некоторыми судами считается существенным (см., например, постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.08.2017 по делу № А40-246178/2016). В то же время большинство судов не рассматривают данное условие как существенное, считая, что цена может быть определена в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ (см. постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.05.2017 по делу № А43-5716/2016).

Чтобы исключить возможные риски, связанные с монтажом оборудования, желательно указать следующие условия подряда:

• гарантийные обязательства подрядчика на выполненный монтаж оборудования (ст. 722 ГК РФ), условия постгарантийного обслуживания;
• условия приемки смонтированного оборудования (ст. 720 ГК РФ), перечень документов, которые стороны обязуются при этом подписать;
• цену монтажа (ст. 709 ГК РФ);
• требования к качеству выполненных работ (ст. 721 ГК РФ).

В договор монтажа и поставки оборудования нужно внести условия о наступлении и привлечении к ответственности, а также порядке оплаты поставки и монтажа. Согласовывая последние, нужно предусмотреть не только форму расчетов, но и сроки оплаты. Учитывая, что соглашение несет в себе элементы двух договоров, оплата может производиться за поставку после передачи оборудования покупателю, за монтаж — после приемки работ. Однако в образец договора поставки оборудования и монтажа можно внести и иной порядок.

ВАЖНО! При приобретении оборудования в рассрочку в договоре обязательно указываются размеры платежей, их сроки, порядок внесения как существенное условие в соответствии с п. 1 ст. 489 ГК РФ.

Указывая требования к качеству как работ, так и самого товара, следует отражать именно те специфические требования, в выполнении которых заинтересован покупатель (например, выбор материала, сорта, уникальные особенности конструкции). Если таких особых требований у него нет, то по умолчанию качество работ и оборудования должно соответствовать обычным или обязательным требованиям для соответствующего вида товара (см. ст. 469, 721 ГК РФ).

Условия о гарантии

По смыслу ст. 724 ГК РФ, если контрагенты не укажут в соглашении условия гарантии и она не будет вытекать из закона, то покупатель при обнаружении каких-либо недостатков будет ограничен в сроке предъявления претензий к контрагенту. Он сможет заявить их в течение 2 лет с того момента, как принял монтажные работы. Включение такого условия в договор поставки оборудования с монтажом позволит определить более долгий гарантийный срок и избежать иных споров, связанных с недостатками товара.

Согласовывая условия гарантии, нужно указывать, что гарантия устанавливается не только на само оборудование, но и на монтажные работы. Также в образец договора поставки и установки оборудования рекомендуется вносить такие условия:

1. Момент, с которого начинает течь гарантийный срок. По общим правилам течение срока по поставке начинается с момента передачи оборудования, а по подряду — с момента подписания акта приемки выполненных работ.
2. Объем гарантии. Распространяется она на все выполненные работы или нет, устанавливается ли она на комплектующие к оборудованию (при отсутствии данного пункта, согласно ст. 470 ГК РФ, гарантия на комплектующие будет распространяться).
3. Срок устранения недостатков после их выявления.
4. В отношении поставки — кто будет оплачивать расходы по возврату оборудования с недостатками.

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Довольно распространена практика включения в соглашение порядка приемки поставленного оборудования по инструкциям, утвержденным постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № 90-38. Однако контрагенты могут согласовать собственный порядок приемки.

В последнем случае в договоре нужно указать:

• время приемки и место, где она должна происходить;
• лиц, которые должны присутствовать на этом мероприятии, со стороны как покупателя, так и поставщика;
• перечень действий покупателя, которые он должен совершить, чтобы удостовериться в качестве, комплектности оборудования, а затем принять его;
• перечень документов, которыми стороны должны оформить приемку оборудования.

Согласовывая условие о порядке приема монтажа, стоит указать те же самые моменты. Дополнительно следует отразить в договоре условие о проведении тестовых испытаний оборудования. В случае приема смонтированного оборудования без пусконаладочных работ и обнаружения затем каких-то неполадок покупатель впоследствии может лишиться права ссылаться на явные недостатки (п. 3 ст. 720 ГК РФ).

Договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой должен содержать порядок перехода риска порчи и случайной гибели. Учитывая, что по общему правилу риск случайной гибели переходит к покупателю после передачи оборудования (п. 1 ст. 459 ГК РФ), для него оптимально будет изменить этот срок, указав, что такой риск переходит к нему после приемки монтажа.

Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным

В случае несогласования хотя бы одного из существенных условий подряда и поставки, которые являются элементами смешанного договора на поставку и монтаж оборудования, договор (поставки либо подряда) будет признан незаключенным.

ВАЖНО! Особое внимание следует обратить на переписку сторон, предшествующую заключению соглашения. Если в данной переписке один из контрагентов потребовал согласовать в договоре какое-либо условие, например о цене, сроках, каких-либо обязанностях, то игнорирование данного требования и невключение его в заключаемое соглашение будет основанием для признания части или всего договора незаключенным (см. п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165).

Признание судом незаключенным договора в части одного из двух рассматриваемых договоров не означает, что договор будет полностью незаключенным. То есть если стороны не согласовали все существенные условия по подряду, то по поставке они могут исполнить все свои обязательства друг перед другом.

Вместе с тем если судом признана незаключенной поставка, это может повлечь за собой невозможность выполнения монтажных работ. К примеру, если контрагенты не указали наименование и технические характеристики поставляемого оборудования, возникнет неопределенность, какое оборудование требуется монтировать (см. решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.07.2009 по делу № А07-9384/2009). То есть если при признании договора поставки незаключенным договор подряда остается в силе, то фактически он будет неисполнимым.

Риск непризнания договора смешанным

Еще одним важным аспектом, который может повлечь неблагоприятные последствия для сторон, являются случаи, когда поставка и монтаж оборудования в одном договоре признаются судом не смешанным договором, а содержащим элементы только одного — поставки или подряда.

Так, если суд установит, что отношения между сторонами регулируются только нормами ГК РФ о поставке, то у покупателя будут отсутствовать некоторые права, на которые он рассчитывал при заключении соглашения, например:

• право отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения понесенных убытков в порядке ст. 715 ГК РФ в случае, когда контрагент не приступает к монтажу вовремя или выполняет его слишком медленно;
• право отказаться от исполнения договора подряда в одностороннем порядке, уплатив контрагенту денежные средства за выполненный объем работы и возместив убытки, как того предусматривает ст. 717 ГК РФ (при отсутствии такого условия в тексте договора).

Негативные последствия могут появиться и тогда, когда суд квалифицирует договор поставки и монтажа оборудования как простой договор подряда. В таком случае покупатель, например, не сможет воспользоваться правом, предусмотренным п. 2 ст. 475 ГК РФ, т. е. потребовать замены оборудования ненадлежащего качества.

Когда договор может быть не признан смешанным

Признание судами заключенного договора на поставку и монтаж оборудования не смешанным не редкость. Свою позицию судебные органы обосновывают тем, что суть договора полностью подпадает под нормы, регулирующие договор поставки или договор подряда. Само же название договора не является основанием для того, чтобы признать его смешанным.

В таких случаях основным обязательством признается то, что более раскрыто и урегулировано в условиях соглашения, более значимо для сторон по своему содержанию.

Так, решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22.11.2017 по делу № А65-15525/2017 договор поставки с монтажом не был признан смешанным. Суд квалифицировал его как договор подряда с иждивением подрядчика (ст. 704 ГК РФ), обосновывая это следующим:

• интерес контрагента подрядчика заключался в получении результата работ, а не в получении права собственности на оборудование;
• договором предусмотрено, что поставщик обязался произвести монтаж поставленного оборудования за плату с помощью собственных материалов;
• цена договора складывается из стоимости оборудования и стоимости монтажа, определяемой по фактически выполненным и принятым работам.

Встречаются спорные ситуации, когда суд не признает договор смешанным, а считает его простым договором поставки, если эксплуатация оборудования невозможна без его монтажа. В качестве обоснования заявляется, что монтаж — это этап поставки (см. решение Арбитражного суда Пензенской области от 20.11.2009 по делу № А49-3887/2009).

Подытоживая вышесказанное, нужно отметить, что, заключая договор и поставки, и монтажа оборудования - образец которого представлен по ссылке выше, нужно уделять особое внимание не только существенным условиям двух договоров, входящих в его содержание, но и тщательно разграничивать все остальные условия, недвусмысленно давая понять, какое из них относится к поставке, а какое — к подряду.

поставки и монтажа оборудования в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты. Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п. 3.2. настоящего Договора.

2.2. Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя: .

2.3. Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ.

2.4. Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и акта выполненных работ.

2.5. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование.

2.6. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.

2.7. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.

2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость Оборудования и монтажа составляет рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % рублей.

3.2. Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.

3.3. Порядок и сроки расчетов по настоящему договору:

3.3.1. Авансовый платеж в размере % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после подписания настоящего договора на поставку Оборудования.

3.3.2. % в течение рабочих дней после выставления счета Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной.

3.3.3. Окончательная оплата % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после монтажа оборудования и подписания акта выполненных работ.

3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям, установленным в Российской Федерации по данному виду оборудования и имеет соответствующие сертификаты соответствия.

4.2. При поставке оборудования по Договору Поставщик оформляет товарную накладную и вместе с Оборудованием передает для подписания Покупателю.

4.3. Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.

4.4. В случае соответствия Оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель подписывает товарную накладную.

4.5. При обнаружении несоответствия поставляемого Оборудования или упаковки такого Оборудования, сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель оформляет Акт о претензиях в отношении Оборудования по результатам внешнего осмотра, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение рабочих дней. При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п.5.4 настоящего Договора до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и монтажу Оборудования.

4.6. Покупатель проверяет поставляемое Оборудование по качеству в течение дней с момента подписания акта выполненных работ.

4.7. Покупатель обязан в течение дней с момента подписания акта выполненных работ в письменной форме, путем подписания Покупателем и направления Поставщику соответствующего Акта, уведомить Поставщика о любых претензиях относительно качества (функциональности) оборудования, а также о случаях повреждения или дефектов оборудования.

4.8. Со стороны Покупателя Акт о претензиях относительно качества Оборудования должен подписать уполномоченный технический специалист.

4.9. Претензии относительно скрытых дефектов Оборудования, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Покупателя и направления Поставщику соответствующего Акта.

4.10. В случае обнаружения Покупателем дефектов или недостатков оборудования, которые делают Оборудование неприемлемыми для Покупателя, и выполнения условий, приведенных в п.п. 4.4 - 4.8 настоящего Договора, Покупатель имеет право по своему усмотрению:

4.10.1. Или отказаться от Оборудования, поставляемого по соответствующему Заказу, и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за такое Оборудование стоимости.

4.10.2. Или потребовать от Поставщика в срок не более рабочих дней произвести замену такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества.

4.10.3. Все расходы, связанные с отказом от поставляемого Оборудования или с заменой такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

4.11. Все претензии Покупателя относительно обнаруженных дефектов или недостатков оборудования принимаются в течение гарантийного срока, определенного настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по Договору влечет за собой имущественную ответственность виновной стороны в порядке и на основаниях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. За просрочку поставки или недопоставку Оборудования в течение срока поставки оборудования с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в соответствии с п.3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать оплаты пени в размере % от стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования за каждый календарный день просрочки, но не более % стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования.

5.3. Покупатель обязан обеспечить приемку Оборудования и выполненных работ в течение дней с момента уведомления (по факсу или электронной почте) Поставщиком Покупателя по адресу, указанному в п.2.2 настоящего Договора.

5.4. При нарушении Покупателем сроков окончательной оплаты Поставщик вправе потребовать выплаты пени в размере % от размера требуемого платежа за каждый день просрочки, но не более % от размера окончательной оплаты.

5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения установленных Договором обязательств.

5.6. В случае просрочки поставки более чем на календарных дней Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленной Покупателем суммы аванса за поставляемое оборудование и возмещения всех возникших у Покупателя убытков.

5.7. В случае просрочки платежей от Покупателя более, чем на календарных дней Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Покупателя возмещения всех возникших у Поставщика убытков, связанных с исполнением настоящего Договора.

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА

6.1. Поставщик должен обеспечить передачу Оборудования в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений.

6.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, поломку Оборудования, за образование коррозии на Оборудовании вследствие ненадлежащей упаковки.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленное Оборудование месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует Покупателю соответствие оборудования государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования.

7.3. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт или замену неисправного оборудования. При условии предварительного письменного уведомления о возникновении неисправности – срок ремонта: в течение календарных дней от даты доставки неисправного оборудования в сервисный центр Поставщика, расположенный по адресу: .

7.4. Транспортировка Оборудования, а также отдельных узлов и блоков в сервисный центр Поставщика и обратно происходит за счет Поставщика.

7.5. Положения п.7.2 не действуют, если условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации; если имел место факт вскрытия пломб в устройствах или узлах; если имеются существенные механические повреждения, возникшие по вине Покупателя; если используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации оборудования.

7.6. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части. Контактный телефон: . Контактное лицо – .

7.7. После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более календарных дней.

7.8. В период устранения дефектов и/или неисправностей Оборудования (и/или составляющих и/или комплектующих частей), на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось Покупателем.

7.9. По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств.

7.10. К Поставщику имеет право обратиться по гарантийным обязательствам любое уполномоченное лицо, действующее от имени Продавца на основании письменно оформленной доверенности.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные уполномоченным государственным органом РФ.

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.8.1 обстоятельств.

9. АРБИТРАЖ

9.1. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров. При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным.

9.2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе заключения и исполнения настоящего Договора и любого Контракта, заключенного в соответствии с настоящим Договором, и примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение такой информации.

10.2. Условия о конфиденциальности, установленные в п.10.1 настоящего Договора, не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если такое предоставление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения.

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

12.4. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

12.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

14. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик _________________

Покупатель _________________